Образец договора подряда на строительные, отделочные работы и ремонт помещений в Кирове

 

 

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___________

 

г. Киров                                                                                                                      «   » ___________ 2023 г.

 

______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице _______________________________________ действующего на основании ____________ с одной стороны, и

______________________________________________________________ именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице _______________________________________ действующего на основании ____________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

 

ПОДРЯДЧИК обязуется за свой риск выполнить по заданию ЗАКАЗЧИКА с использованием оборудования и материалов ПОДРЯДЧИКА, а ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить  работы, указанные в сметном расчете (Приложение 1)  по адресу: ______________________________________________________________________

Объем и стоимость работ определяются сметным расчётом, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1)

1.1 Срок окончания выполнения работ указанных в п.1.1. не позднее 30 (тридцати) банковских дней с момента поступления аванса на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА в соответствии с п. 2.2 настоящего Договора. ПОДРЯДЧИК имеет право выполнить работы досрочно.

1.2 Работа считается выполненной после подписания СТОРОНАМИ Акта сдачи-приёмки выполненных работ.

 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

 

2.1 Общая стоимость работ по настоящему Договору определяется сметным расчетом и составляет  

_____________________ руб. (_________________________________________) руб.

2.2 ЗАКАЗЧИК перечисляет на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА аванс в размере ________________ общей стоимости работ, выполняемых ПОДРЯДЧИКОМ по настоящему Договору, что составляет ___________________________________ руб. (___________________________________) руб. в течение трех банковских дней с момента подписания настоящего Договора.

2.3 В дальнейшем оплата производиться поэтапно, каждые 14 дней согласно актов выполненных работ.

Окончательный расчет производится ЗАКАЗЧИКОМ в течение пяти банковских дней с моментаподписания Заказчиком актов по форме КС-2, КС-3.

Стоимость работ по настоящему Договору может быть изменена по соглашению СТОРОН, в случае изменения объёмов работ указанных в Сметном расчёте. Изменение цены оформляется Дополнительным соглашением.

 

3. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

 

3.1 Если в процессе выполнения работы ПОДРЯДЧИК допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работы, то по требованию ЗАКАЗЧИКА он обязан за свой счет исправить все выявленные недостатки в указанный ЗАКАЗЧИКОМ срок.

3.2 ПОДРЯДЧИК самостоятельно организует всю работу по исполнению настоящего Договора, заключает Договора субподряда (при необходимости), определяет непосредственных исполнителей и распределяет обязанности между ними.

3.3 ПОДРЯДЧИК письменно информирует ЗАКАЗЧИКА об окончании работ по настоящему Договору. ЗАКАЗЧИК обязан принять выполненные работы, либо дать обоснованный отказ от их приемки не позднее 10 календарных дней с момента уведомления.

3.4 Срок гарантии на выполненные ПОДРЯДЧИКОМ работы по настоящему Договору составляет 12 месяцев с даты подписания СТОРОНАМИ Акта сдачи-приёмки.

3.5 ПОДРЯДЧИК обязуется устранить скрытые дефекты строительно-монтажных работ, возникшие в рамках гарантийного срока, в течение 15 рабочих дней с даты получения соответствующего письменного уведомления Заказчика.

3.6 В случае если государственными надзорными органами, иными заинтересованными организациями и органами местного самоуправления во время согласования Рабочего проекта будут выявлены его недостатки, допущенные по вине Подрядчика, не выявленные СТОРОНАМИ при подписании Акта сдачи-приемки выполненных работ, ПОДРЯДЧИК обязуется устранить такие недостатки за свой счет в согласованный СТОРОНАМИ срок.

 

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

 

4.1 Обязанности ЗАКАЗЧИКА:

4.1.1 ЗАКАЗЧИК передает ПОДРЯДЧИКУ проектную документацию и строительную площадку в объеме, определенном настоящим Договором, в сроки, обеспечивающие своевременное начало ПОДРЯДЧИКОМ работ.

4.1.2 ЗАКАЗЧИК обеспечивает на объекте:

- назначение полномочного представителя для оперативного рассмотрения решения технических и организационных вопросов, связанных с выполнением работ по п.1.1,

- допуск персонала Подрядчика на объект на весь период проведения работ.

4.2 Обязанности ПОДРЯДЧИКА:

4.2.1 ПОДРЯДЧИК обязан за свой риск, на своем оборудовании, своими силами и своими средствами выполнить работы, перечисленные в п.1.1. настоящего Договора в объеме и в сроки, согласованные с ЗАКАЗЧИКОМ, и сдать работы ЗАКАЗЧИКУ в состоянии, соответствующем заданию ЗАКАЗЧИКА, проектной документации, действующим строительным нормам и правилам.

4.2.2 ПОДРЯДЧИК поставляет на строительную площадку необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия и осуществляет их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период монтажа.

4.2.3 ПОДРЯДЧИК обеспечивает на строительной площадке выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране строительной площадки.

4.2.4 После завершения монтажных работ ПОДРЯДЧИК обязан вывезти весь мусор, оставшийся после данных работ.

4.2.5 ПОДРЯДЧИК обязан в трехдневный срок после подписания Акта сдачи-приемки работ вывезти со строительной площадки принадлежащее ему имущество.

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

 

5.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору СТОРОНЫ несут ответственность на основании законодательства РФ.

5.2 Виновная СТОРОНА обязана возместить другой СТОРОНЕ убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств по настоящему Договору.

5.3 В случае нарушения ПОДРЯДЧИКОМ сроков выполнения работ, ЗАКАЗЧИК имеет право предъявить Подрядчику в письменной форме требование об уплате неустойки в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от стоимости работ за каждый день просрочки. Обязанность ПОДРЯДЧИКА уплатить неустойку возникает с момента получения от ЗАКАЗЧИКА письменного требования об уплате неустойки. В случае не предъявления ЗАКАЗЧИКОМ ПОДРЯДЧИКУ письменного требования об уплате неустойки размер неустойки считается равным 0% (ноль процентов).

5.4 В случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ срока оплаты, указанного в п. 2 настоящего Договора, ПОДРЯДЧИК имеет право предъявить ЗАКАЗЧИКУ в письменной форме требование об уплате неустойки в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки. Обязанность ЗАКАЗЧИКА уплатить неустойку возникает с момента получения от ПОДРЯДЧИКА письменного требования об уплате неустойки. В случае не предъявления ПОДРЯДЧИКОМ ЗАКАЗЧИКУ письменного требования об уплате неустойки размер неустойки считается равным 0% (ноль процентов).

5.5 Оплата неустойки не освобождает СТОРОНЫ от исполнения обязательств по Договору.

5.6 ПОДРЯДЧИК несет ответственность за переданное ему имущество и за любое действие, повлекшее за собой гибель, утрату, порчу имущества в размере причиненных ЗАКАЗЧИКУ убытков.

5.7 При выполнении работ из материалов ПОДРЯДЧИКА, ПОДРЯДЧИК несет ответственность за недоброкачественность материала.

5.8 Ни одна из СТОРОН не несет ответственности за полное или частичное неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это является результатом обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания настоящего Договора.

 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

 

6.1 Споры и разногласия, связанные с заключением и исполнением настоящего Договора разрешаются СТОРОНАМИ путем переговоров.

6.2 В случае не достижения согласия споры могут быть переданы на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения истца.

6.3 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, СТОРОНЫ руководствуются действующим законодательством РФ.

 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

 

7.1 Настоящий Договор вступает в действие с момента подписания и действует до полного исполнения СТОРОНАМИ своих обязательств по настоящему договору.

7.2 СТОРОНЫ договорились, что условия настоящего Договора являются коммерческой тайной и разглашению не подлежат.

7.3 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими СТОРОНАМИ.

7.4 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из СТОРОН. Все приложения являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

7.5 После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего Договора, теряют юридическую силу.

7.6 Во всем ином, не урегулированном в настоящем Договоре, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

Приложения: 1. Сметные расчеты.

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

 

ЗАКАЗЧИК: ________________________________________________

ПОДРЯДЧИК: _______________________________________________

 

ЗАКАЗЧИК

_____________________

ПОДРЯДЧИК

___________________

3_1_FFFFFFFF_EFEFEFFF_0_pageviews Договор на строительные, отделочные работы и ремонт помещений в Кирове