Образец договора на разработку дизайн проекта интерьера в Кирове

 

ДОГОВОР N __

на разработку дизайн-проекта помещения

г. Киров                                                                                                                     "__"  _______  2023 г.

____________________________________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________, действующего на основании ________, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Профистройкомплект», именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице  Директора Трегубова Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «СторонЫ», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работу по разработке дизайн-проекта  помещения Заказчика общей площадью ____ кв.м., расположенного по адресу: ____________________________________________, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Задание Заказчика является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение N 1) и содержит пожелания Заказчика к дизайну  помещения, а также характеристики  помещения, необходимые для выполнения работ по настоящему Договору.

1.3. Результатом работы по настоящему Договору являются дизайн-проект в составе, указанном в Приложении № 2 к настоящему Договору в виде распечатки документации и в электронном виде.

1.3.1. Понятия "дизайн-проект" и "результат работы" являются равнозначными.

1.4. Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке дизайн-проекта помещения Заказчика в сроки, указанные в Приложении №3 настоящего Договора.

1.5. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость корректировки сроков выполнения работ, то такие изменения должны оформляться дополнительными соглашениями к настоящему Договору по согласованию Сторон.

1.6. Подрядчик вправе привлекать к исполнению своих обязательств третьих лиц (субподрядчиков).

  1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. В течение 5 (пяти) дней с момента получения оплаты от Заказчика приступить к выполнению работы.

2.1.2. Выполнить работу в соответствии с заданием Заказчика и в сроки, указанные в Приложение №3.

2.1.3. Не позднее 5 (пяти) дней с момента завершения работ уведомить об этом Заказчика, согласовать с ним дату приема-передачи результата работ.

2.1.4.  Соблюдать требования, содержащиеся в задании Заказчика, и вправе отступить от них только с согласия Заказчика.

2.1.5. Согласовывать перед печатью готовый дизайн-проект с Заказчиком.

2.1.6. В день, согласованный Сторонами, передать Заказчику результат работы и оригиналы документов, указанных в п.1.3 настоящего Договора.

2.1.7. При обнаружении ошибок в дизайн-проекте помещения Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно исправить их в течение  5 (пяти) дней с момента уведомления об этом Подрядчика надлежащим способом.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. В момент подписания Сторонами настоящего Договора передать Подрядчику задание Заказчика, а также сообщить следующие сведения, необходимые для корректного выполнения работы.

2.2.2. Оплатить работу Подрядчика согласно условиям настоящего Договора.

2.2.3. Оказывать содействие Подрядчику в разработке дизайн-проекта помещения.

2.2.4. В день, согласованный Сторонами для приема-передачи результата работы, принять дизайн-проект и документы, указанные в п.1.3 настоящего Договора.

2.3. Заказчик вправе:

2.3.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

2.3.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.

2.3.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

2.3.4. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.5. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

2.4. Исполнитель вправе:

2.4.1. Не приступать к работам, а начатые работы приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору препятствует исполнению настоящего Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

2.4.2. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ на основании представленных отчетных документов.

2.4.3. Требовать своевременной оплаты выполненных работ.

2.4.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения работ.

2.4.5. Осуществлять подбор отделочных материалов и предметов интерьера на свое усмотрение с учетом пожеланий Заказчика.

  1. СТОИМОСТЬ РАБОТЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость работы по настоящему Договору составляет 67 300 руб. (шестьдесят семь тысяч триста рублей 00 коп.)

3.2. Заказчик обязуется поэтапно оплатить стоимость выполненных Подрядчиком работ, согласно приложению №3 настоящего Договора.

3.2.1. В случае если какой-либо из указанных в п.1.3 документов не будет представлен Заказчику, последний вправе отсрочить момент оплаты до представления ему полного пакета документов. По получении полного пакета документов Заказчик обязуется оплатить работу Подрядчика в договорный срок.

3.3. Порядок оплаты: Заказчик обязуется перечислить сумму Подрядчику, указанную в п. 3.1 настоящего Договора, способом, определенным Подрядчиком в момент подписания договора.

  1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Уведомления о ходе выполнения работ Заказчику считаются направленными надлежащим образом Подрядчиком, если они отправлены по электронной почте, контактному телефону.

4.2. Изменения в выполненный этап дизайн-проекта оформляются дополнительными соглашениями и оплачиваются Заказчиком.

4.3. В случае отсутствия у Подрядчика информации, необходимой для оказания работ в результате согласований п. 2.1.5 настоящего Договора, срок выполнения работ по Договору увеличивается на количество дней в течение которых такая информация отсутствовала.  

  1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков, предусмотренных п. п. 2.1.1 - 2.1.3, 2.1.6 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,5% от суммы договора за каждый день просрочки.

5.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненных работ, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

  1. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств по нему.

6.2. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.

6.3. Изменения настоящего договора действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 - 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723, п. 2 ст. 731, п. 3 ст. 737 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за 30 (тридцать) до даты предполагаемого расторжения.

  1. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

7.2. В случае невозможности урегулировать спор путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Нижегородской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. До подачи иска в суд обязательно соблюдение претензионного порядка. Срок ответа на претензию устанавливается продолжительностью 7 (семь) дней с даты ее получения от другой стороны.

  1. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. В остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Уведомления и сообщения считаются направленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по факсу, электронной почте или доставлены курьером по почтовым адресам Сторон с получением под расписку уполномоченными должностными лицами.

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8.4. Приложения:

8.4.1. Задание на дизайн-проект (Приложение N 1).

8.4.2. Состав дизайн – проекта (Приложение N 2).

8.4.3. График поэтапной оплаты (Приложение N 3).

  1. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

Юридический адрес:

 

ИНН

 

КПП

 

Расчетный счет

 

Банк 

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)

Корреспондентский счет

 

БИК 

 

ОГРН

 

Телефон/факс:

 

 

Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофиСтройКомплект»

Юридический адрес:

610048 , г. Киров, ул. Московская, д. 148, каб. 12

ИНН

4345453390

КПП

434501001

Расчетный счет

40702810000009102234

Банк 

АО КБ  «Хлынов» г. Киров

Корреспондентский счет

30101810100000000711

БИК 

043304711

ОГРН

1164350073513

ОКВЭД

41.20

Директор 

Трегубов Сергей Александрович

Действует

На основании УСТАВА

Телефон/факс:

(8332) 75-04-75

Почтовый адрес:

610005 , г. Киров, ул. Советская, д. 92

ПОДПИСИ СТОРОН

  

                         

           

3_1_FFFFFFFF_EFEFEFFF_0_pageviews Договор на разработку дизайн проекта интерьера в Кирове